工程中途退场可以通过合同当事人协商、仲裁、到人民法院诉讼等多种方式进行解决。如果当事人有合同约定的，就按照合同之前约定的内容进行赔偿即可。那么，工程中途被退场能获得赔偿金吗，如何进行索赔？

网友咨询：由于甲方的原因，甲方要求我公司年前退场，年后未通知进场，请问我向甲方进行索赔吗？又可以索赔哪些项目？

吉林启业律师事务所李爱晶律师解答：

甲方原因造成工期延误的索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行，不同的工程，使用的设备不同、参与的人员不同，造成的经济损失也会不同，大致内容如下：

一般可以包括人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费。

1、几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。

2、设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

3、保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。

4、主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。

以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。

李爱晶律师解析：

提出索赔的依据主要有以下几方面:

1、招标文件、 施工合同文本及附件 、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。

2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。

3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录 备忘录 施工月报 施工日志等)及工程照片。

4、气象资料 、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。

5、国家有关法律法令政策性文件。

李爱晶律师支招：

建设工程索赔成功的措施：

1、确保索赔成功措施：了解和熟悉工程项目合同的法律环境

法律高于合同，合同受法律管理。合同的生效、解释、变更、索赔和争议解决等各环节追究起来无不涉及法律的原则和解释，工程项目合同与法律有矛盾时，通常以所在国的法律规定为准。因此，搞好合同管理就必须在相应的程度上研究法律问题。

2、确保索赔成功措施：通过谈判完善合同

合约制是社会化生产的重要特征，合同是索赔的依据，索赔则是合同管理的延续，既是解决合同双方纠纷的特殊方法，也是制约双方认真履约的约束手段。要使索赔获得成功，必须加强施工合同管理，通过谈判完善合同。

吉林启业律师事务所主任律师，国内多家知名建筑施工、房地产、汽车零部件企业法律顾问，擅长工程结算、房地产开发、清收债务、公司法务、涉外离婚。曾成功代理台湾、新加坡、日本、美国、加拿大、捷克等国离婚案件。