您好,欢迎来到法妞问答免费注册 登陆

首页 发咨询 找律师 手机网站微信咨询 全国客服热线:400-618-8116

地区切换:巴南区

首页>> 律师普法视频>> 疫情相关律师普法视频>> 疫情期间工期延误,市场材料、人工成本大幅上涨或紧缺,如何应对

疫情期间工期延误,市场材料、人工成本大幅上涨或紧缺,如何应对
如果您的问题还没解决
您还可以联系我们的律师助理,进一步咨询
视频详情
承包人对发包人承包人应及时向发包人书面确认延期事实,办理停工复工。重新制定施工组织计划并提交监理和发包人确认,重新商定新的工期安排。发包人对于不可抗力事由导致的材料人工费用上涨予以补偿承包人。发生疫情期间,材料和人工费用成本涨幅较大,能否对原施工合同约定价格进行调增,区分以下情形:有约定调价条款 原施工合同中对发生疫情作为不可抗力可调价格有明确约定的,从约定调价。没有约定或约定不明的原施工合同没有调价约定,如为固定价不可调、定额计价或调价约定不明的,建议可依据情势变更主张变更合同条款,变更约定计价并书面明确。或根据不可抗力,将该部分材料人工费用上涨作为损失,向发包人进行主张。承包人对下游材料方、劳务方及时通知停复工和变更后的施工组织计划,落实材料、机械、人工进场时间,避免不必要的停窝工损失,对下游材料人工上涨予以协商确认合理价格,如下游合同无不可抗力事由的调价条款或过分高于合理价格,无法协商一致的。对于不能实现合同目的,影响根本履行的,可解除合同。对于可以继续履行但显失公平的,可根据情势变更要求变更合同。向法院请求按照公平原则补偿差价。
【法律依据】
依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》第26条,情势变更规则是指合同成立之时,作为合同关系赖以存在的客观基础和外界环境发生了不可归责于合同当事人的根本性变化,使一方当事人处于极为不利的境地,如果继续坚持履行合同,将会给该方当事人带来极大的困难,造成显失公平的后果,而有悖于公平诚信原则,此时允许处于不利的一方寻求法律救济,对合同条款适当进行调整的制度。
* 版权声明:该视频内容由法妞问答联合刘勇律师录制,法妞问答享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
热门推荐

客服热线:400-618-8116

微信扫一扫「法妞问答」立即开启语音咨询

济南暖云网络科技有限公司版权所有

地址:济南市高新区舜泰广场6号楼1703室

Copyright 2025 faniuwenda.com All Rights Reserved.

网站备案:鲁ICP备16004136号-2   增值电信业务经营许可证(鲁B2-20220269)

问题没解决?马上咨询在线专业律师,10792 位律师在线 3 分钟快速回复! 立即咨询