您好，欢迎来到法妞问答免费注册登陆

首页 发咨询 找律师 手机网站微信咨询 全国客服热线：400-618-8116

地区切换：益阳市

热门城市ABCDEFGHJKLMNPQRSTWXYZ

首页 法律咨询 找律师 电话咨询 法律常识 精选文章 异地合作 精选问答

首页  > 法律咨询  > 建筑工程法律咨询 > 广西建筑工程法律咨询 > 柳州建筑工程法律咨询

＋手机用户

广西-柳州建筑工程1个月前

你好 我是在部队里面做了个球场工程 我是跟着总包接下的工程 后来做完了 这个总包方都在有意的拖欠工程款不给的 这个我怎么处理？

查看韦孟乐律师的回答

韦孟乐律师 广东-广州 律师事务所

  • 根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，总承包人拖欠分包人工程款的，分包方可以向总承包人追讨工程款，如果总承包人不支付的，分包方可以向人民法院提起诉讼。实际施工人追讨工程款有以下途径：

    途径一，实际施工人应首先向转包人，违法分包人主张权利。

    实际施工人起诉索要工程款的，首先应当向与其有合同关系的转包人或违法分包人主张权，这是实际施工人主张权利的主渠道和主导方向。

    途径二，实际施工人可以发包人为被告直接起诉。

    实际施工人直接向发包人索要工程款，是行使代位权的表现。在起诉时，以发包人为被告，以转包人、违法分包人为第三人。发包人只在拖欠工程款的范围内对实际施工人承担责任。

    工程价款范围应包括：

    (1)实际拖欠的工程款及其逾期付款利息;

    (2)施工进程中发包人签证确认的价款;

    (3)由于发包人的责任导致实际施工人的停工、窝工损失。

    1个月前

值得一听

竞争性磋商文件中标结果公示期最少为几天 12114人查看

刘冰律师 山东-临沂 山东金星伟业律师事务所

应急管理部焊工证能在工地上用吗？ 5128人查看

孙泳欣律师 广东-广州 广东格林律师事务所

建造师可以是其他公司的股东吗不是公司法人， 4525人查看

奚备律师 江苏-南京 江苏驰东律师事务事务所

发布咨询

益阳推荐律师更多+

精选文章更多+

法妞精选更多+

异地合作更多+

关注法妞问答，查看更多精彩内容

微信扫一扫，关注二维码

客服热线：400-618-8116

微信扫一扫「法妞问答」立即开启语音咨询

首页 法律咨询 找律师 精选文章 异地合作 法妞精选 关于我们 免责声明 服务隐私协议 律师用户服务协议

济南暖云网络科技有限公司版权所有

地址：济南市高新区舜泰广场6号楼1703室

Copyright 2025 faniuwenda.com All Rights Reserved.

网站备案：鲁ICP备16004136号-2 　 增值电信业务经营许可证(鲁B2-20220269)

问题没解决？马上咨询在线专业律师，10497 位律师在线 3 分钟快速回复！ 立即咨询