事实与理由：
　　原告2014年7月购买了一套商品房期房，等了两年多的时间终于在2016年12月拿到了住房钥匙。由于原告一直在租房，所以急于装修入住，经过多家比较最终选择了被告装饰公司并于2016年12月24日与其签订了一份装修设计合同，当天举行了开工仪式，在2017年1月15号完成了水电工程，双方约定工期90天完成，但时至今日仍有遗留问题难以解决。原告由于急于入住，在12月9日从项目经理取回了钥匙。
现将索赔理由和金额进行说明：
1.工程延期：原因主要是由于被告提供的橱柜在成都生产，但是因为工厂遭到举报，改为昆明生产，后来由于安装师傅并不专业，很多橱柜的材料没有正确使用，导致橱柜安装过程中出现材料不齐全，进而联系昆明厂家再次生产补发等等原因导致工期延误。
索赔金额：工期延误造成原告额外支付房租金额22100.0元（2600元/月，8.5个月，共计2600*8.5=22100元）
2.橱柜、衣柜安装错误：主要原因安装师傅不专业（1. 两面高柜安装反向，以至于在一个不应该开孔的板材上开孔；2. 11个电源面板本应该安装在橱柜的背板上，但是安装师傅把这些面板安在了墙上，同时破坏了柜板，目前由于台面已经安装，仍有6个不能修复；3. 由于橱柜安装师傅的经验不足，造成铰链安装过程不能一次成功，进而导致柜体的多次破坏性打孔，共涉及面板7块，不能进行修复；4. 由于安装师傅的经验不足，导致橱柜内隔板安装出错，本来合适的板子被切割，不合适的板子被强行安装，共涉及6块，经过修补，目前仍有4块；5. 由于安装师傅的经验不足，切割打磨台面时候造成大量粉尘进入拉篮滑轨，造成轨道很难使用，暂时没有修复；6. 由于安装师傅的经验不足，台面把地砖砸了一个小口；7.由于安装师傅的经验不足，造成书房书柜安装出现倾斜，榻榻米的门在开启时与书桌出现碰撞，书桌的抽屉很难拉出，经过调整目前仅有书桌的抽屉和一扇榻榻米的门不好使用）
出现问题的橱柜和书柜涉及金额：高柜金额2.52米*3400元=8568元，地柜5.46米*2380元=12994.8元，吊柜3.58米*2180元=7793.5元，拉篮840元，书桌1436.8元，榻榻米4708.2元，书柜3303.63元，除拉篮外总共涉及金额38804.93元，由于原告参加了被告的主材金额一半可以购买被告公司其他产品活动，故涉及金额可以降低为1940